Договор на дизайн


г. Москва                                                                                                                              «____» ____________ 201_ г.

ИП "Шардуба Александр Владимирович", с одной стороны, и _________________________________________, в дальнейшем именуемое Заказчик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику оригинал-макет и (или) выполнить иные дизайнерские работы (далее по тексту Договора — Работы).

Основные требования к результату Работ, сроки исполнения и согласования представленных дизайнерских решений, стоимость и срок оплаты определяются Cторонами в Техническом задании (далее по тексту Договора — Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1-Д).

Условия выполнения работ

Все оригинал-макеты, разрабатываемые в дизайн-студии, делаются в соответствии с техническими требованиями Исполнителя (Приложение 2). В случае если Заказчик планирует изготавливать продукцию в сторонней организации, то обязан предоставить технические требования сторонней организации ПЕРЕД  началом работы. Подготовка уже  утвержденного макета к печати по техтребованиям другой организации будет оплачиваться дополнительно.

Условия работы, включая стоимость услуг, фотографа, копирайтера и литературного редактора при выполнении работ согласовываются Сторонами дополнительно.

Максимальное количество исправлений в предложенном Заказчику оригинал-макете:

исправления дизайнерского решения — не более 3-х;

исправления в тексте многостраничных изданий (более 4 полос) — не более 10-ти во всем оригинал-макете;

исправления в тексте не многостраничных изданий (менее 4 полос) — не более 5-ти.

Все исправления, выходящие за количество, указанное в п. 2.3 настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

Исполнитель оставляет за собой право увеличить сроки выполнения Работ в следующих случаях:

Заказчик не может предоставить материалы, согласовать варианты и исправления к срокам, указанным в Техническом задании;

Заказчик вносит в макет исправления, по количеству и срокам выходящие за рамки Технического задания;

Заказчик выбирает более одного варианта дизайнерского решения, каждый из которых требует     доработки;

Заказчик не принимает ни один из предложенных вариантов дизайнерского (художественного) решения.

Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику выполненные Работы.

Замена текста Заказчиком в процессе выполнения Работ не допускается.

В случае если Заказчик в течение одного месяца с момента предоставления ему последнего варианта дизайнерского решения не принимает его, а также не вносит замечаний (исправлений) к нему, Исполнитель считается надлежаще выполнившим работу, а Заказчик — принявшим последний предложенный ему вариант дизайнерского решения. По истечении указанного срока Заказчик не вправе требовать от Исполнителя иных вариантов дизайнерских решений, вносить исправления в предложенный вариант оригинал-макета, а также возврата уплаченной в качестве предоплаты денежной суммы.

Проверка корректором разработанных Исполнителем оригинал-макетов осуществляется последним бесплатно.

После утверждения оригинал-макета Заказчиком Исполнитель не несет ответственности за ошибки и неточности (в т. ч. орфографические).

Оплата Работ, которые по завершении разработки оригинал-макета вышли за рамки Технического задания, производится на основании дополнительного соглашения Сторон и дополнительного счета со стороны Исполнителя.

Все авторские права на разработанный оригинал-макет принадлежат Исполнителю. Исполнитель оставляет за собой право рекламировать свои услуги печатной продукцией и дизайнерскими работами, выполненными его сотрудниками.

Исполнитель передает готовый оригинал-макет Заказчику на на цифровом носителе или иным удобным Заказчику способом, в графической программе (Corel, Illustrator, InDesign, Photoshop), вместе с актом приема-передачи выполненных работ.

Исполнитель обязуется хранить готовый макет в течение 6 месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Требования к материалам, предоставляемым Заказчиком

Графические элементы (логотипы, фирменные знаки, слоганы, товарные знаки и т. п.) предоставляются Заказчиком в электронном векторном виде в цветовой модели CMYK (если печать не предполагает использования дополнительных цветов) в любой из графических векторных программ (кроме программы PageMaker):

PS Level 2 и PDF 1.4;

TIFF-файлы (не рекомендуется для изображений, содержащих элементы малого размера, в т. ч. мелкий текст);

Adobe® Illustrator® 14.0 (CS4) и более ранних версий;

Adobe® InDesign® 6.0 (CS4) и более ранних версий;

СorelDRAW® 15.0 (X5) и более ранних версий;

Macromedia® FreeHand® 10.0 и более ранних версий.

Форматы всех файлов должны быть совместимы с ОС Windows®, а также должны иметь расширение той программы, в которой они были сделаны («*.ai», «*.cdr», «*.indd» и т. д.).

Растровые элементы (фотографии, иллюстрации и т. п.) предоставляются Заказчиком в электронном виде.

Текст предоставляется Заказчиком в электронном виде в  любом текстовом формате, совместимом с ОС Windows® («*.doc», «*.docx», «*.txt», «*.rtf» и т. д.). Шрифт (гарнитура, кегль и др. характеристики) Исполнитель определяет самостоятельно либо использует шрифт Заказчика.

Вышеуказанные элементы в электронном виде предоставляются Заказчиком:

на CD и DVD дисках или любых накопителях c USB-интерфейсом, совместимым с платформой IBM PC,

путем направления Исполнителю по электронной почте,

путем размещения на FTP-сервере Исполнителя (инструкция размещена на сайте Исполнителя) с обязательной упаковкой в архив (кроме самораспаковывающегося архива «*.exe»).

Порядок расчетов

Работы выполняются при условии их 100%-ной предоплаты Заказчиком, если иное не согласовано Сторонами в Техническом задании.

Оплата производится в рублях, при этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Порядок сдачи-приемки работ

Результат Работ передается Заказчику только после 100%-ной оплаты ее стоимости.

Результат Работ передается либо Заказчику лично (его руководителю), либо представителю Заказчика при условии оформления ему доверенности, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, при этом копия такой доверенности передается Исполнителю.

Мотивированный отказ от приема результатов Работ Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии результатов Работ Техническому заданию.

Претензии по качеству результатов Работ принимаются в письменной форме на в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи результатов Работ Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее предъявления в письменной форме.

Права и ответственность Сторон

В случае нарушения Заказчиком определенного Техническим заданием порядка оплаты Работ Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения Работ по конкретному Техническому заданию.

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 % стоимости невыполненных Работ за каждый день нарушения сроков сдачи готового оригинал-макета, но не более 10 % общей стоимости Работ.

Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % суммы неоплаченных Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % общей стоимости Работ.

При невыполнении договорных обязательств Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду и другие убытки Заказчика.

Заказчик единолично несет ответственность за соответствие предоставляемых материалов законодательству Российской Федерации об авторских и смежных правах, средствах массовой информации.

Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Москвы

Форс-мажорные обстоятельства

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из Сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, в частности: стихийных бедствий, военных действий, забастовок, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от Сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.

Возникновение и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующей справкой Торгово-промышленной палаты региона, в котором такие обстоятельства возникли.

Та из Сторон, для которой становится невозможным соблюдение своих обязательств в рамках настоящего Договора, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) дней, в письменной форме сообщает другой Стороне о возникновении обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение ее обязательств в рамках настоящего Договора.

Срок действия Договора

Настоящий Договор действует с ______________ 201_ г. до ________________ 201_ г.

Договор пролонгируется на каждый следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не позднее чем за один месяц до прекращения действия Договора.

По взаимному соглашению Стороны вправе в любое время расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются осуществить взаиморасчет и заключить Соглашение о расторжении Договора. Обязательства, возникшие до момента заключения соглашения о расторжении Договора, должны быть исполнены Сторонами.

Адреса и реквизиты Сторон